購房合同
發(fā)布時間:2023-09-06 購房合同購房合同合集。
在當(dāng)代社會全民法律意識的提高的今天,學(xué)會撰寫合同可以讓我們變得更加優(yōu)秀。合同在簽訂的時候表示當(dāng)事人雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系建立起來。推薦你看看以下的“購房合同”,請盡情閱讀并參考這篇文章!
購房合同【篇1】
購房合同違約金怎么規(guī)定
售房人與受讓人在簽訂房屋買賣合同中應(yīng)約定違約責(zé)任,一方違反合同約定,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金;由于違約給對方造成的損失應(yīng)當(dāng)依法賠償。
違約金的數(shù)額,雙方應(yīng)當(dāng)在合同中約定,沒有約定,并具有下列情形之一的,按照規(guī)定的標準確定違約金:
一、因房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓人的過錯,未在定的時間內(nèi)交付房地產(chǎn)的,轉(zhuǎn)讓人向受讓人支付的違約金為已經(jīng)收取的轉(zhuǎn)讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
二、因房地產(chǎn)受讓人的過錯,未在約定的時間內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價款的,受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付的違約金為逾期支付的轉(zhuǎn)讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
由于違約給對方造成的損失應(yīng)按實際發(fā)生的情形分項計算損失數(shù)額。
閱讀延伸:
如何簽訂購房合同,簽合同的注意事項有哪些?
購房合同欺詐怎么認定,什么是購房合同欺詐?
如何防范購房合同的風(fēng)險
買房簽合同注意事項匯總
買房簽合同注意事項:
1、首先看開發(fā)商是否具備“五證”
五證,一個是建設(shè)用地規(guī)劃許可證,第二是建設(shè)工程規(guī)劃許可證,第三是建設(shè)工程開工證,第四是國有土地使用證,第五是商品房預(yù)售許可證,簡稱叫“五證”。其中前兩個證是由市規(guī)劃委員會核發(fā)的,開工市是由市建委核發(fā)的,國有土地使用證和商品房預(yù)售許可證是由市土地資源和房屋管理局核發(fā)的。
那么怎么樣看待“五證”?交給您一種方法,這五證最主要的應(yīng)該看兩證,一個是國有土地使用證,一個是預(yù)售許可證,這兩種要核發(fā),看準確了,一般原則上就沒有問題,特別是預(yù)售許可證。特別要提醒的是,購房者在查看五證的時候一定要看原件,復(fù)印件很容易作弊。簽合同前,要看清楚您所預(yù)購的房屋是不是在預(yù)售范圍之內(nèi),以確保將來順利的辦理產(chǎn)權(quán)證。
2、使用規(guī)范的合同文本
一定要參照最好是采用且不要隨意修改《文本》,并按照文本中所列條款認真填寫,了解各項具體內(nèi)容。不要隨意去簽訂開發(fā)商自己定的《定購協(xié)議書》還交一筆訂金。就算很多人都這樣做,但這并非購房的必經(jīng)程序。且這種合同一定是權(quán)利義務(wù)不平等的,對自己尤其不利。最好能夠直接與開發(fā)商簽預(yù)售合同就好。這個步驟,一定不能馬虎啊!否則到時吃大虧就慘了。
3、查驗有關(guān)證明文件
買期房要查看開發(fā)商是否有預(yù)售許可證,并要確認自己所購之房在預(yù)售范圍內(nèi),買現(xiàn)房則要查看開發(fā)商是否具有該房屋的大產(chǎn)證和《新建住宅交付使用許可證》。
4、買期房要注意建筑面積的約定
在填寫暫測面積時除了要填上總建筑面積外,還要填上套內(nèi)面積和公用分攤面積。
5、買期房要約定條件和時限
所謂交房有兩層含義:一層是房屋使用權(quán)即實物交付;另一層是房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移即產(chǎn)權(quán)過戶。
6、簽約時要注意房屋質(zhì)量問題
購房者在簽約時,應(yīng)認真推敲《商品住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》兩書的內(nèi)容,并將質(zhì)保書作為合同的附件。
7、簽約時明確物業(yè)管理事項
合同中要確定前期物業(yè)管理公司,以及雙方約定的物業(yè)管理范圍和收費標準。
8、注意合同文本中補充協(xié)議的內(nèi)容
購房者應(yīng)謹防有些開發(fā)商,將示范合同文本中保護交易公平的條款,通過補充協(xié)議加以取消,以減輕賣方的責(zé)任。
9、注意約定違約責(zé)任
這里指的違約包括:簽約后購房者要求退房、不按期付款;開發(fā)商賣房后要求換房,不按期交房;面積變動超過約定幅度;質(zhì)量不符合要求;辦理過戶手續(xù)時不符合規(guī)定和約定等。
買房簽合同補充協(xié)議注意事項:
在買賣的時候一個是簽訂認購書,第二個簽訂購房合同,購房合同有一個補充協(xié)議,這個補充協(xié)議往往是房屋購買合同里沒有約定的事項通常在補充條款里進行約定。需要提醒購房者注意的是,補充條款在某種程度上,它約定的事項比房屋購銷合同里約定的還重要,因為補充條款是根據(jù)不同的項目的不同具體情況來約定的。所以,在補充條款簽訂的時候應(yīng)該把握幾個問題。
1、應(yīng)該明確的把售樓書和其他廣告的內(nèi)容寫進補充協(xié)議里去,這是維護購房者合法權(quán)益的一個很重要的方式。
2、明確房屋所有權(quán)證辦理的時間。因為購銷合同里通常沒有說多長時間把產(chǎn)權(quán)證辦下來,這通常在補充條款里約定。
3、要明確按揭辦不下來的話,雙方的責(zé)任?,F(xiàn)在買房通常需要按揭,確實有的情況下按揭沒有辦下來,沒有辦下來的原因比較復(fù)雜,有購房者的原因,也可能有房地產(chǎn)開發(fā)商的原因,甚至也有一些是銀行方面的原因,也有一些是綜合的。要明確,如果按揭辦不下來,雙方各自的責(zé)任是什么。
4、明確關(guān)于公攤建筑面積?,F(xiàn)在面積爭議最多的就是公用面積的分攤問題,而且有些開發(fā)商經(jīng)常在公攤上做文章,所以要和開發(fā)商約定清楚,不僅要有一個籠統(tǒng)的公攤面積的數(shù)字,而且要約定公攤的是哪一部分,要確定公攤的位置?,F(xiàn)在有很多贈與這個,贈與那個,實際上有的時候是公用的面積。
5、應(yīng)該明確裝修標準。以后逐漸的房地產(chǎn)開發(fā)項目是精裝修,那么就必須對裝修的標準明確。比如說裝修的標準不要籠統(tǒng)的想使用進口材料、高級材料等這種不明確、含糊的表述,一定要明確使用什么品牌,甚至包括顏色等。
6、明確退房的責(zé)任。購房者接到入住通知之后,經(jīng)常拿出一些資金裝修房屋,比如說買家電什么的,但是一旦退房是由于開發(fā)商的原因,必須寫明開發(fā)商是什么樣的責(zé)任,寫名在確定的日期內(nèi)把開發(fā)商退還,甚至包括銀行的利息、罰金等。
希望以上小編整理的買房簽合同注意事項能夠幫助到您,讓您在買房簽合同時避免很多不必要的損失。
婚前購買按揭房,婚后還款,離婚怎么分割?
家住東城華麗苑小區(qū)的張某在婚前按揭購買了一套150平米的商品房,產(chǎn)權(quán)登記在張某自己名下,每月按揭2500元,10年還清。20xx年,張某便與楊某結(jié)婚,張某與楊某結(jié)婚后,每月按揭房子。20xx年8月,張某與楊某因性格不和離婚。張某提高房產(chǎn)是自己在結(jié)婚前購買,屬于個人財產(chǎn),而楊某認為房子是結(jié)婚后共同按揭,是夫妻共同財產(chǎn),那么該商品房是否可以作為夫妻共同財產(chǎn)進行分割?婚前購買商品房結(jié)婚后按揭,離婚該如何分割呢?
律師說法:根據(jù)我國20xx年8月13日起施行的《婚姻法司法解釋三》第10條規(guī)定:“夫妻一方婚前簽訂不動產(chǎn)買賣合同,以個人財產(chǎn)支付首付款并在銀行貸款,婚后用夫妻共同財產(chǎn)還貸,不動產(chǎn)登記于首付款支付方名下的,離婚時該不動產(chǎn)由雙方協(xié)議處理。依前款規(guī)定不能達成協(xié)議的,人民法院可以判決該不動產(chǎn)歸產(chǎn)權(quán)登記一方,尚未歸還的貸款為產(chǎn)權(quán)登記一方的個人債務(wù)。雙方婚后共同還貸支付的款項及其相對應(yīng)財產(chǎn)增值部分,離婚時應(yīng)根據(jù)婚姻法第三十九條第一款規(guī)定的原則,由產(chǎn)權(quán)登記一方對另一方進行補償?!?/p>
綜上所述,在張某不同意按照夫妻共同財產(chǎn)進行分割的情況下,該商品房不能按照夫妻共同財產(chǎn)進行分割,其產(chǎn)權(quán)仍然歸屬于張某。雙方婚后共同還貸的8年款項及房子財產(chǎn)增值部分,張某應(yīng)對楊某進行合理補償,尚未歸還的貸款由張某自己承擔(dān)。
購房合同【篇2】
購房合同違約金怎么規(guī)定
售房人與受讓人在簽訂房屋買賣合同中應(yīng)約定違約責(zé)任,一方違反合同約定,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金;由于違約給對方造成的損失應(yīng)當(dāng)依法賠償。
違約金的數(shù)額,雙方應(yīng)當(dāng)在合同中約定,沒有約定,并具有下列情形之一的,按照規(guī)定的標準確定違約金:
一、因房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓人的過錯,未在定的時間內(nèi)交付房地產(chǎn)的,轉(zhuǎn)讓人向受讓人支付的違約金為已經(jīng)收取的轉(zhuǎn)讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
二、因房地產(chǎn)受讓人的過錯,未在約定的時間內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價款的,受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付的違約金為逾期支付的轉(zhuǎn)讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
由于違約給對方造成的損失應(yīng)按實際發(fā)生的情形分項計算損失數(shù)額。
閱讀延伸:
如何簽訂購房合同,簽合同的注意事項有哪些?
購房合同欺詐怎么認定,什么是購房合同欺詐?
如何防范購房合同的風(fēng)險
買房簽合同注意事項匯總
買房簽合同注意事項:
1、首先看開發(fā)商是否具備“五證”
五證,一個是建設(shè)用地規(guī)劃許可證,第二是建設(shè)工程規(guī)劃許可證,第三是建設(shè)工程開工證,第四是國有土地使用證,第五是商品房預(yù)售許可證,簡稱叫“五證”。其中前兩個證是由市規(guī)劃委員會核發(fā)的,開工市是由市建委核發(fā)的,國有土地使用證和商品房預(yù)售許可證是由市土地資源和房屋管理局核發(fā)的。
那么怎么樣看待“五證”?交給您一種方法,這五證最主要的應(yīng)該看兩證,一個是國有土地使用證,一個是預(yù)售許可證,這兩種要核發(fā),看準確了,一般原則上就沒有問題,特別是預(yù)售許可證。特別要提醒的是,購房者在查看五證的時候一定要看原件,復(fù)印件很容易作弊。簽合同前,要看清楚您所預(yù)購的房屋是不是在預(yù)售范圍之內(nèi),以確保將來順利的辦理產(chǎn)權(quán)證。
2、使用規(guī)范的合同文本
一定要參照最好是采用且不要隨意修改《文本》,并按照文本中所列條款認真填寫,了解各項具體內(nèi)容。不要隨意去簽訂開發(fā)商自己定的《定購協(xié)議書》還交一筆訂金。就算很多人都這樣做,但這并非購房的必經(jīng)程序。且這種合同一定是權(quán)利義務(wù)不平等的,對自己尤其不利。最好能夠直接與開發(fā)商簽預(yù)售合同就好。這個步驟,一定不能馬虎啊!否則到時吃大虧就慘了。
3、查驗有關(guān)證明文件
買期房要查看開發(fā)商是否有預(yù)售許可證,并要確認自己所購之房在預(yù)售范圍內(nèi),買現(xiàn)房則要查看開發(fā)商是否具有該房屋的大產(chǎn)證和《新建住宅交付使用許可證》。
4、買期房要注意建筑面積的約定
在填寫暫測面積時除了要填上總建筑面積外,還要填上套內(nèi)面積和公用分攤面積。
5、買期房要約定條件和時限
所謂交房有兩層含義:一層是房屋使用權(quán)即實物交付;另一層是房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移即產(chǎn)權(quán)過戶。
6、簽約時要注意房屋質(zhì)量問題
購房者在簽約時,應(yīng)認真推敲《商品住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》兩書的內(nèi)容,并將質(zhì)保書作為合同的附件。
7、簽約時明確物業(yè)管理事項
合同中要確定前期物業(yè)管理公司,以及雙方約定的物業(yè)管理范圍和收費標準。
8、注意合同文本中補充協(xié)議的內(nèi)容
購房者應(yīng)謹防有些開發(fā)商,將示范合同文本中保護交易公平的條款,通過補充協(xié)議加以取消,以減輕賣方的責(zé)任。
9、注意約定違約責(zé)任
這里指的違約包括:簽約后購房者要求退房、不按期付款;開發(fā)商賣房后要求換房,不按期交房;面積變動超過約定幅度;質(zhì)量不符合要求;辦理過戶手續(xù)時不符合規(guī)定和約定等。
買房簽合同補充協(xié)議注意事項:
在買賣的時候一個是簽訂認購書,第二個簽訂購房合同,購房合同有一個補充協(xié)議,這個補充協(xié)議往往是房屋購買合同里沒有約定的事項通常在補充條款里進行約定。需要提醒購房者注意的是,補充條款在某種程度上,它約定的事項比房屋購銷合同里約定的還重要,因為補充條款是根據(jù)不同的項目的不同具體情況來約定的。所以,在補充條款簽訂的時候應(yīng)該把握幾個問題。
1、應(yīng)該明確的把售樓書和其他廣告的內(nèi)容寫進補充協(xié)議里去,這是維護購房者合法權(quán)益的一個很重要的方式。
2、明確房屋所有權(quán)證辦理的時間。因為購銷合同里通常沒有說多長時間把產(chǎn)權(quán)證辦下來,這通常在補充條款里約定。
3、要明確按揭辦不下來的話,雙方的責(zé)任。現(xiàn)在買房通常需要按揭,確實有的情況下按揭沒有辦下來,沒有辦下來的原因比較復(fù)雜,有購房者的原因,也可能有房地產(chǎn)開發(fā)商的原因,甚至也有一些是銀行方面的原因,也有一些是綜合的。要明確,如果按揭辦不下來,雙方各自的責(zé)任是什么。
4、明確關(guān)于公攤建筑面積?,F(xiàn)在面積爭議最多的就是公用面積的分攤問題,而且有些開發(fā)商經(jīng)常在公攤上做文章,所以要和開發(fā)商約定清楚,不僅要有一個籠統(tǒng)的公攤面積的數(shù)字,而且要約定公攤的是哪一部分,要確定公攤的位置?,F(xiàn)在有很多贈與這個,贈與那個,實際上有的時候是公用的面積。
5、應(yīng)該明確裝修標準。以后逐漸的房地產(chǎn)開發(fā)項目是精裝修,那么就必須對裝修的標準明確。比如說裝修的標準不要籠統(tǒng)的想使用進口材料、高級材料等這種不明確、含糊的表述,一定要明確使用什么品牌,甚至包括顏色等。
6、明確退房的責(zé)任。購房者接到入住通知之后,經(jīng)常拿出一些資金裝修房屋,比如說買家電什么的,但是一旦退房是由于開發(fā)商的原因,必須寫明開發(fā)商是什么樣的責(zé)任,寫名在確定的日期內(nèi)把開發(fā)商退還,甚至包括銀行的利息、罰金等。
希望以上小編整理的買房簽合同注意事項能夠幫助到您,讓您在買房簽合同時避免很多不必要的損失。
婚前購買按揭房,婚后還款,離婚怎么分割?
家住東城華麗苑小區(qū)的張某在婚前按揭購買了一套150平米的商品房,產(chǎn)權(quán)登記在張某自己名下,每月按揭2500元,10年還清。20xx年,張某便與楊某結(jié)婚,張某與楊某結(jié)婚后,每月按揭房子。20xx年8月,張某與楊某因性格不和離婚。張某提高房產(chǎn)是自己在結(jié)婚前購買,屬于個人財產(chǎn),而楊某認為房子是結(jié)婚后共同按揭,是夫妻共同財產(chǎn),那么該商品房是否可以作為夫妻共同財產(chǎn)進行分割?婚前購買商品房結(jié)婚后按揭,離婚該如何分割呢?
律師說法:根據(jù)我國20xx年8月13日起施行的《婚姻法司法解釋三》第10條規(guī)定:“夫妻一方婚前簽訂不動產(chǎn)買賣合同,以個人財產(chǎn)支付首付款并在銀行貸款,婚后用夫妻共同財產(chǎn)還貸,不動產(chǎn)登記于首付款支付方名下的,離婚時該不動產(chǎn)由雙方協(xié)議處理。依前款規(guī)定不能達成協(xié)議的,人民法院可以判決該不動產(chǎn)歸產(chǎn)權(quán)登記一方,尚未歸還的貸款為產(chǎn)權(quán)登記一方的個人債務(wù)。雙方婚后共同還貸支付的款項及其相對應(yīng)財產(chǎn)增值部分,離婚時應(yīng)根據(jù)婚姻法第三十九條第一款規(guī)定的原則,由產(chǎn)權(quán)登記一方對另一方進行補償?!?/p>
綜上所述,在張某不同意按照夫妻共同財產(chǎn)進行分割的情況下,該商品房不能按照夫妻共同財產(chǎn)進行分割,其產(chǎn)權(quán)仍然歸屬于張某。雙方婚后共同還貸的`8年款項及房子財產(chǎn)增值部分,張某應(yīng)對楊某進行合理補償,尚未歸還的貸款由張某自己承擔(dān)。
購房合同【篇3】
首先提醒您在決定交納首付簽訂合同之前,要確定項目的證件齊全,您可以在其銷售部要求查看這些證件,只有證件齊全才會減少購房風(fēng)險,也可以辦理按揭貸款。簽合同時,需要注意以下事項:
買房簽合同注意事項首先提醒您在決定交納首付簽訂合同之前,要確定項目的證件齊全,您可以在其銷售部要求查看這些證件,只有證件齊全才會減少購房風(fēng)險,也可以辦理按揭貸款。簽合同時,需要注意以下事項:
第1,一定要審查開發(fā)商是否具有商品房預(yù)售許可證,有了預(yù)售證許可證,則通常開發(fā)商也具有了土地使用證、規(guī)劃許可證、建設(shè)工程許可證等。這是買房能否辦房產(chǎn)證的關(guān)鍵。
第2,一定要采用房地產(chǎn)管理部門統(tǒng)一印制的標準房屋買賣合同文本,并按照文本中所列條款逐條逐項填寫,千萬不能馬虎。目前西安實行網(wǎng)簽備案,但合同內(nèi)同紙質(zhì)的合同相同。
第三,買房簽合同注意事項注意合同條款中雙方所填寫的內(nèi)容中權(quán)利與義務(wù)是否對等。有一些開發(fā)商的合同文本事先已填寫好甚至補充條款也由自己填好,這種填寫好的合同文本大多存在著約定的權(quán)利義務(wù)不平等的情況。一旦發(fā)生此種情況,買房人一定要提出自己的意見,決不能草率行事。
第四,面積確認及面積差異處理。如果選擇按套內(nèi)建筑面積為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理時,應(yīng)當(dāng)在“面積差異處理”條款中明確面積發(fā)生誤差時的處理方式。只有在合同中對面積差異有了詳盡的約定后,才能避免上當(dāng)。
第五,一定要講究房屋買賣的付款方式是否規(guī)范。在合同中對付款的數(shù)額、期限、方式及違約責(zé)任等作出約定。有的開發(fā)商不是先簽訂合同,而是先讓購房者交納一定數(shù)額的定金,只給購房者一個收條,一旦發(fā)生糾紛往往造成購房者在追究其責(zé)任方面的舉證困難。
第六,一定要認準交房日期是否確定。資金不足而延期交房是常有的事,開發(fā)商在預(yù)售合同上往往大做文章,如只注明竣工日期,而不注明交付使用日期;運用“水電氣安裝后、質(zhì)量驗收合格后、小區(qū)配套完成后”等一些模糊語言。對此,購房者在簽訂合同時,一定要將交房日期明白無誤地規(guī)定為“某年某月某日”,并注明開發(fā)商不能按時交房所需承擔(dān)的責(zé)任。
第七,在簽訂房屋買賣合同時,較好請律師或行家從法律的角度代你審查合同文本,以減少一些不必要的損失。
另外,買房簽合同注意,對于開發(fā)商提出的自己認為不合理的條款,需要提出自己的修改意見,進行協(xié)商,合同是當(dāng)事人協(xié)商一致的產(chǎn)物,如果雙方無法形成合意的話,合同就無法成立。而且就您關(guān)心的問題,也要在合同中體現(xiàn)。在合意的過程當(dāng)中,任何一方都無權(quán)強制對方,任何一方都有不簽訂合同的權(quán)利。如果您認為您的利益在合同當(dāng)中無法保障,而開發(fā)商又不同意修改或補充的話,購房者有權(quán)重新選擇開發(fā)商及樓盤。
現(xiàn)實中也存在開發(fā)商因為資金鏈條斷裂,可能會無力繼續(xù)投資建設(shè)或陷入債務(wù)糾紛,而停工時間較長可能會形成爛尾樓,這對于購房者維護自身的利益非常不利。建議您在簽正式合同之前,再實地了解一下項目情況。如果選擇購買,一定要詳細約定交房時間,以及相關(guān)的違約責(zé)任。
購房者交納房款之后,開發(fā)商一般出具的是收據(jù),正式的購房發(fā)票通常會在交房的時候給購房者。主要是因為商品房買賣合同中的約定不是最終的實際面積,在實際建造過程中會有或多或少的誤差,所以,只有等到實際測量面積出來之后,該房屋的實際銷售價格才會準確無誤,一般就在這時候出具發(fā)票。目前市場上開發(fā)商基本上都是這么做的。感謝關(guān)注!
買房簽合同注意事項較后,還要約定配套設(shè)施,如個人的門窗型號,是否一戶一表等;公用的綠化、電梯等等。
購房合同【篇4】
甲方:_________________
乙方:_________________身份證號:_________________戶口性質(zhì):_________________
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),參照瓦國土字【】號文件《征收土地補償安置方案》的標準,甲乙雙方就收購乙方宅基地及宅基地上的附著物等相關(guān)事宜進行協(xié)商,達成協(xié)議如下:_________________
一、乙方被甲方收購的宅基地及宅基地上的附著物等坐落于瓦房店市,房屋產(chǎn)權(quán)執(zhí)照登記姓名:_________________,證號:_________________,結(jié)構(gòu):_________________,面積(含經(jīng)相關(guān)部門認定視有照房屋)m2;實測面積m2;無照房屋的面積實測為m2,按同結(jié)構(gòu)50%計。
二、本協(xié)議收購總金額元,大寫:_________________元。具體收購價格,詳見后附明細表。
三、本協(xié)議中的收購總金額與補償協(xié)議款項一同支付。
四、如果此房屋以后涉及過戶等相關(guān)問題,乙方需無條件配合。
五、本協(xié)議簽訂同時,乙方將相關(guān)的有效證件原件全部交給甲方。
六、本協(xié)議所有涉及面積均為建筑面積,金額均以人民幣單位計算。
七、甲乙任何一方違約致使本協(xié)議不能履行的,任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、本協(xié)議一式叁份,甲方貳份,乙方壹份。
九、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
______年______月____日______年______月____日
購房合同【篇5】
購房合同違約金怎么規(guī)定
售房人與受讓人在簽訂房屋買賣合同中應(yīng)約定違約責(zé)任,一方違反合同約定,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金;由于違約給對方造成的損失應(yīng)當(dāng)依法賠償。
違約金的數(shù)額,雙方應(yīng)當(dāng)在合同中約定,沒有約定,并具有下列情形之一的,按照規(guī)定的標準確定違約金:
一、因房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓人的過錯,未在定的時間內(nèi)交付房地產(chǎn)的,轉(zhuǎn)讓人向受讓人支付的違約金為已經(jīng)收取的轉(zhuǎn)讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
二、因房地產(chǎn)受讓人的過錯,未在約定的時間內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價款的,受讓人向轉(zhuǎn)讓人支付的`違約金為逾期支付的轉(zhuǎn)讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
由于違約給對方造成的損失應(yīng)按實際發(fā)生的情形分項計算損失數(shù)額。
閱讀延伸:
如何簽訂購房合同,簽合同的注意事項有哪些?
購房合同欺詐怎么認定,什么是購房合同欺詐?
如何防范購房合同的風(fēng)險
買房簽合同注意事項匯總
買房簽合同注意事項:
1、首先看開發(fā)商是否具備“五證”
五證,一個是建設(shè)用地規(guī)劃許可證,第二是建設(shè)工程規(guī)劃許可證,第三是建設(shè)工程開工證,第四是國有土地使用證,第五是商品房預(yù)售許可證,簡稱叫“五證”。其中前兩個證是由市規(guī)劃委員會核發(fā)的,開工市是由市建委核發(fā)的,國有土地使用證和商品房預(yù)售許可證是由市土地資源和房屋管理局核發(fā)的。
那么怎么樣看待“五證”?交給您一種方法,這五證最主要的應(yīng)該看兩證,一個是國有土地使用證,一個是預(yù)售許可證,這兩種要核發(fā),看準確了,一般原則上就沒有問題,特別是預(yù)售許可證。特別要提醒的是,購房者在查看五證的時候一定要看原件,復(fù)印件很容易作弊。簽合同前,要看清楚您所預(yù)購的房屋是不是在預(yù)售范圍之內(nèi),以確保將來順利的辦理產(chǎn)權(quán)證。
2、使用規(guī)范的合同文本
一定要參照最好是采用且不要隨意修改《文本》,并按照文本中所列條款認真填寫,了解各項具體內(nèi)容。不要隨意去簽訂開發(fā)商自己定的《定購協(xié)議書》還交一筆訂金。就算很多人都這樣做,但這并非購房的必經(jīng)程序。且這種合同一定是權(quán)利義務(wù)不平等的,對自己尤其不利。最好能夠直接與開發(fā)商簽預(yù)售合同就好。這個步驟,一定不能馬虎啊!否則到時吃大虧就慘了。
3、查驗有關(guān)證明文件
買期房要查看開發(fā)商是否有預(yù)售許可證,并要確認自己所購之房在預(yù)售范圍內(nèi),買現(xiàn)房則要查看開發(fā)商是否具有該房屋的大產(chǎn)證和《新建住宅交付使用許可證》。
4、買期房要注意建筑面積的約定
在填寫暫測面積時除了要填上總建筑面積外,還要填上套內(nèi)面積和公用分攤面積。
5、買期房要約定條件和時限
所謂交房有兩層含義:一層是房屋使用權(quán)即實物交付;另一層是房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移即產(chǎn)權(quán)過戶。
6、簽約時要注意房屋質(zhì)量問題
購房者在簽約時,應(yīng)認真推敲《商品住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》兩書的內(nèi)容,并將質(zhì)保書作為合同的附件。
7、簽約時明確物業(yè)管理事項
合同中要確定前期物業(yè)管理公司,以及雙方約定的物業(yè)管理范圍和收費標準。
8、注意合同文本中補充協(xié)議的內(nèi)容
購房者應(yīng)謹防有些開發(fā)商,將示范合同文本中保護交易公平的條款,通過補充協(xié)議加以取消,以減輕賣方的責(zé)任。
9、注意約定違約責(zé)任
這里指的違約包括:簽約后購房者要求退房、不按期付款;開發(fā)商賣房后要求換房,不按期交房;面積變動超過約定幅度;質(zhì)量不符合要求;辦理過戶手續(xù)時不符合規(guī)定和約定等。
買房簽合同補充協(xié)議注意事項:
在買賣的時候一個是簽訂認購書,第二個簽訂購房合同,購房合同有一個補充協(xié)議,這個補充協(xié)議往往是房屋購買合同里沒有約定的事項通常在補充條款里進行約定。需要提醒購房者注意的是,補充條款在某種程度上,它約定的事項比房屋購銷合同里約定的還重要,因為補充條款是根據(jù)不同的項目的不同具體情況來約定的。所以,在補充條款簽訂的時候應(yīng)該把握幾個問題。
1、應(yīng)該明確的把售樓書和其他廣告的內(nèi)容寫進補充協(xié)議里去,這是維護購房者合法權(quán)益的一個很重要的方式。
2、明確房屋所有權(quán)證辦理的時間。因為購銷合同里通常沒有說多長時間把產(chǎn)權(quán)證辦下來,這通常在補充條款里約定。
3、要明確按揭辦不下來的話,雙方的責(zé)任。現(xiàn)在買房通常需要按揭,確實有的情況下按揭沒有辦下來,沒有辦下來的原因比較復(fù)雜,有購房者的原因,也可能有房地產(chǎn)開發(fā)商的原因,甚至也有一些是銀行方面的原因,也有一些是綜合的。要明確,如果按揭辦不下來,雙方各自的責(zé)任是什么。
4、明確關(guān)于公攤建筑面積?,F(xiàn)在面積爭議最多的就是公用面積的分攤問題,而且有些開發(fā)商經(jīng)常在公攤上做文章,所以要和開發(fā)商約定清楚,不僅要有一個籠統(tǒng)的公攤面積的數(shù)字,而且要約定公攤的是哪一部分,要確定公攤的位置。現(xiàn)在有很多贈與這個,贈與那個,實際上有的時候是公用的面積。
5、應(yīng)該明確裝修標準。以后逐漸的房地產(chǎn)開發(fā)項目是精裝修,那么就必須對裝修的標準明確。比如說裝修的標準不要籠統(tǒng)的想使用進口材料、高級材料等這種不明確、含糊的表述,一定要明確使用什么品牌,甚至包括顏色等。
6、明確退房的責(zé)任。購房者接到入住通知之后,經(jīng)常拿出一些資金裝修房屋,比如說買家電什么的,但是一旦退房是由于開發(fā)商的原因,必須寫明開發(fā)商是什么樣的責(zé)任,寫名在確定的日期內(nèi)把開發(fā)商退還,甚至包括銀行的利息、罰金等。
希望以上小編整理的買房簽合同注意事項能夠幫助到您,讓您在買房簽合同時避免很多不必要的損失。
婚前購買按揭房,婚后還款,離婚怎么分割?
家住東城華麗苑小區(qū)的張某在婚前按揭購買了一套150平米的商品房,產(chǎn)權(quán)登記在張某自己名下,每月按揭2500元,10年還清。20xx年,張某便與楊某結(jié)婚,張某與楊某結(jié)婚后,每月按揭房子。20xx年8月,張某與楊某因性格不和離婚。張某提高房產(chǎn)是自己在結(jié)婚前購買,屬于個人財產(chǎn),而楊某認為房子是結(jié)婚后共同按揭,是夫妻共同財產(chǎn),那么該商品房是否可以作為夫妻共同財產(chǎn)進行分割?婚前購買商品房結(jié)婚后按揭,離婚該如何分割呢?
律師說法:根據(jù)我國20xx年8月13日起施行的《婚姻法司法解釋三》第10條規(guī)定:“夫妻一方婚前簽訂不動產(chǎn)買賣合同,以個人財產(chǎn)支付首付款并在銀行貸款,婚后用夫妻共同財產(chǎn)還貸,不動產(chǎn)登記于首付款支付方名下的,離婚時該不動產(chǎn)由雙方協(xié)議處理。依前款規(guī)定不能達成協(xié)議的,人民法院可以判決該不動產(chǎn)歸產(chǎn)權(quán)登記一方,尚未歸還的貸款為產(chǎn)權(quán)登記一方的個人債務(wù)。雙方婚后共同還貸支付的款項及其相對應(yīng)財產(chǎn)增值部分,離婚時應(yīng)根據(jù)婚姻法第三十九條第一款規(guī)定的原則,由產(chǎn)權(quán)登記一方對另一方進行補償?!?/p>
綜上所述,在張某不同意按照夫妻共同財產(chǎn)進行分割的情況下,該商品房不能按照夫妻共同財產(chǎn)進行分割,其產(chǎn)權(quán)仍然歸屬于張某。雙方婚后共同還貸的8年款項及房子財產(chǎn)增值部分,張某應(yīng)對楊某進行合理補償,尚未歸還的貸款由張某自己承擔(dān)。
購房合同【篇6】
雖然購房合同的內(nèi)容是由當(dāng)事人協(xié)商確定的,但是對于解除購房合同的情形,卻是由法律直接規(guī)定的。如果出現(xiàn)了解除購房合同的情況,那么就能夠解除合同。此時有相應(yīng)的'解除程序需要履行,究竟解除購房合同的程序有哪些?請閱讀下文了解。
因為有三方當(dāng)事人,而且有兩個合同,由于在空間操作上無法同步進行,就會出現(xiàn)時間上的先后順序問題;從實際行為上,我們可以設(shè)計出多種可能的選擇方案,目前較為普遍的有以下幾種:
1、消費者先與開發(fā)商解除買賣合同,然后取回首付款,再與銀行解除借款合同,然后由開發(fā)商歸還銀行借款。
2、消費者先與開發(fā)商解除買賣合同,然后再與銀行解除借款合同,然后取回首付款,最后由開發(fā)商歸還銀行借款。
3、消費者先與開發(fā)商解除買賣合同,然后由開發(fā)商歸還銀行借款,再與銀行解除借款合同,最后取得首付款。
為了使消費者最大限地免除風(fēng)險,在開發(fā)商不會破產(chǎn)的前提下,我們認為在實際操作時可以通過以下程序進行:
(一) 消費者首先與開發(fā)商簽訂一個補充協(xié)議,這是一個附條件的關(guān)于解除買賣合同的補充協(xié)議。
(二)消費者再與銀行簽訂一個補充協(xié)議,也是一個附條件的解除借款合同的補充協(xié)議。
(三)開發(fā)商歸還銀行借款,消費者與銀行簽訂的協(xié)議中確定的條件出現(xiàn),消費者與銀行的借款合同解除。
(四) 開發(fā)商歸還消費者的首付款,并協(xié)助辦理消費者退房的各種相關(guān)手續(xù)。以上就是關(guān)于解除購房合同的情況和程序問題,如果開發(fā)商存在上面提到的違約行為,購房者是可以要求解除購房合同的,但是退房并不是一個簡單的問題,也不是只要開發(fā)商違約就能退房的,建議購房者在出現(xiàn)開發(fā)商違約時及時聯(lián)系律師處理,以便更好地維護自己的權(quán)益。
對于解除購房合同的程序,法律方面并沒有做出明確的規(guī)定?,F(xiàn)在大家看到的解除程序都是小編根據(jù)實際經(jīng)驗總結(jié)出來的,為了保護雙方利益。以上內(nèi)容僅供各位學(xué)習(xí)參考,如果實踐中遇到了類似糾紛的話,不妨向網(wǎng)站的在線律師咨詢一下,看看該如何解決才好。
購房合同【篇7】
原告:____________,男,漢族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
原告:_____________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。
二原告聯(lián)系地址:_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。
郵編:______________
聯(lián)系電話:______________
被告:_________________余__________,女,中國香港居民,19__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份證號:________________。
被告:_________________余__________,男,中國香港居民,19__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份證號:__________________。
二被告聯(lián)系地址:_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。
郵編:______________
聯(lián)系電話:______________
訴訟請求:_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35,680元整;
2、訴訟費由二被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
20xx年12月5日,原、被告在上海_______________房屋服務(wù)有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,合同約定原告(即乙方)購買被告(即甲方)所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋,房價款為人民幣__________萬元整。簽約當(dāng)天,雙方簽署了補償協(xié)議,約定乙方另行補償甲方裝修及設(shè)備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當(dāng)日支付被告人民幣5萬元整;于20xx年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據(jù)本買賣合同補充條款約定,甲方于收到乙方貸款款項(即人民幣290萬元整)后3個工作日內(nèi),將該房屋交付乙方,交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方,并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣(若有)、電話(若有)、有線電視(若有)等費用進行結(jié)算。同時,本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當(dāng)日,直接支付甲方房款人民幣1萬元整。20xx年2月3日,原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元,按照買賣合同約定,被告應(yīng)于3個工作日即20xx年2月8日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房,直至20xx年2月21日(共計13天),原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù),原告支付被告尾款人民幣1萬元。
基于上述事實,原告認為,原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示,應(yīng)屬合法、有效,被告未按合同約定按時交付房屋已構(gòu)成違約,根據(jù)買賣合同約定,甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括房地產(chǎn)交接及房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移)給乙方,應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金,違約金按乙方已付款日萬分之五計算,違約金自本合同約定應(yīng)當(dāng)交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋,合計人民幣37,050元,扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元,被告應(yīng)支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。特此,懇請貴院依法判如所請。
此致
上海市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
年 月 日
購房合同【篇8】
雖然購房合同的內(nèi)容是由當(dāng)事人協(xié)商確定的,但是對于解除購房合同的情形,卻是由法律直接規(guī)定的。如果出現(xiàn)了解除購房合同的情況,那么就能夠解除合同。此時有相應(yīng)的解除程序需要履行,究竟解除購房合同的程序有哪些?請閱讀下文了解。
因為有三方當(dāng)事人,而且有兩個合同,由于在空間操作上無法同步進行,就會出現(xiàn)時間上的先后順序問題;從實際行為上,我們可以設(shè)計出多種可能的選擇方案,目前較為普遍的有以下幾種:
1、消費者先與開發(fā)商解除買賣合同,然后取回首付款,再與銀行解除借款合同,然后由開發(fā)商歸還銀行借款。
2、消費者先與開發(fā)商解除買賣合同,然后再與銀行解除借款合同,然后取回首付款,最后由開發(fā)商歸還銀行借款。
3、消費者先與開發(fā)商解除買賣合同,然后由開發(fā)商歸還銀行借款,再與銀行解除借款合同,最后取得首付款。
為了使消費者最大限地免除風(fēng)險,在開發(fā)商不會破產(chǎn)的前提下,我們認為在實際操作時可以通過以下程序進行:
(一) 消費者首先與開發(fā)商簽訂一個補充協(xié)議,這是一個附條件的關(guān)于解除買賣合同的'補充協(xié)議。
(二)消費者再與銀行簽訂一個補充協(xié)議,也是一個附條件的解除借款合同的補充協(xié)議。
(三)開發(fā)商歸還銀行借款,消費者與銀行簽訂的協(xié)議中確定的條件出現(xiàn),消費者與銀行的借款合同解除。
(四) 開發(fā)商歸還消費者的首付款,并協(xié)助辦理消費者退房的各種相關(guān)手續(xù)。以上就是關(guān)于解除購房合同的情況和程序問題,如果開發(fā)商存在上面提到的違約行為,購房者是可以要求解除購房合同的,但是退房并不是一個簡單的問題,也不是只要開發(fā)商違約就能退房的,建議購房者在出現(xiàn)開發(fā)商違約時及時聯(lián)系律師處理,以便更好地維護自己的權(quán)益。
對于解除購房合同的程序,法律方面并沒有做出明確的規(guī)定。現(xiàn)在大家看到的解除程序都是小編根據(jù)實際經(jīng)驗總結(jié)出來的,為了保護雙方利益。以上內(nèi)容僅供各位學(xué)習(xí)參考,如果實踐中遇到了類似糾紛的話,不妨向網(wǎng)站的在線律師咨詢一下,看看該如何解決才好。
yJS21.com更多精選幼師資料閱讀
購房合同
隨著公眾對法律意識的提高,我們在日常生活或工作中經(jīng)常會遇到合同的情況。那么,一個形式正式、內(nèi)容規(guī)范的合同應(yīng)該是什么樣子的呢?今天我們就一起來探索一下購房合同背后的一些不為人知的情況。非常感謝您的關(guān)注!
購房合同 篇1
甲方(賣方):
乙方(買方):
買賣雙方就下列房屋的買賣訂立本協(xié)議,共同遵守。
一、買賣的標的及價款:
1、甲方向乙方出售下列房屋:
2、付款方式:
a、簽訂本合同之日乙方即支付甲方購房定金人民幣元整。
b、上述房產(chǎn)簽署買賣契約之日,乙方一次性支付購房余款。
二、責(zé)任與權(quán)利
甲方:
1、須具備該房屋所有相關(guān)法律認可文件。
2、本合同簽訂后,不得再另行辦理本合同所指標的物的購房協(xié)議。
3、在辦理過戶期間向乙方提供該房屋產(chǎn)權(quán)證明及相關(guān)法律文件。
4、在辦理過戶期間擁有該房屋所有權(quán)。
乙方:
1、提供過戶所用的各種身份證明及法律認可文件。
2、支付購房定金及余款。
3、付清全款,雙方產(chǎn)權(quán)過戶完結(jié)后,該房屋即歸乙方所有,由此所產(chǎn)生相關(guān)稅費由乙方承擔(dān)。
三、違約條款
甲、乙任何一方不按上述條款執(zhí)行既視為違約,違約方須向?qū)Ψ街Ц哆`約金(人民幣)元整。
四、不可抗力
人力不可抵抗的自然災(zāi)害。
五、調(diào)解和仲裁
在執(zhí)行本合同的過程中,如遇雙方發(fā)生糾紛,先行通過雙方協(xié)商;協(xié)商不成時可采取第種方式解決:
1、向有管轄的經(jīng)濟合同仲裁機構(gòu)申請仲裁:
2、向有管轄的人民法院起訴。
任何一方申請仲裁或起訴,應(yīng)從知道和應(yīng)知道自己一方的權(quán)利被侵害之日起二年內(nèi)提出。
六、合同的變更或解除
在執(zhí)行合同過程中,任何一方不得擅自變更或解除合同,如須變更或解除合同雙方必須協(xié)商一致,決定是否變更或解除合同。
七、其他事宜
本合同一式三份;甲、乙雙方各執(zhí)壹份交房地產(chǎn)交易部門一份。
八、本合同自簽定之日起生效。
九、本合同中未盡事宜,以《中華人民共和國合同法》有關(guān)條款為準。
十、此房產(chǎn)無產(chǎn)權(quán)糾紛,如有糾紛由甲方負責(zé)。
十一、交易前的物業(yè)費、供暖費由甲方負責(zé);交易后的物業(yè)費、供暖費由乙方負責(zé)。
十二、公共維修基金:
十三、其他應(yīng)說明事項:
甲方:乙方:
身份證號碼:身份證號碼:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
通信地址:通信地址:
簽約時間:
購房合同 篇2
甲方(賣方): 身份證號碼:
乙方(買方): 身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,乙方向甲方購買房產(chǎn)并簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條:房屋基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)位于 市 區(qū),該房屋的所有人為 ,建筑面積為 平方米(詳見土地房屋權(quán)證第 號)。
第二條:上述房屋的交易價格
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,該房屋總售價為¥302000元,總金額大寫:叁拾萬零貳仟元整,小寫:¥302000元。本合同簽訂之日,乙方向甲方支付人民幣 元整,作為購房定金。
第三條:付款時間與方式
甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣 元整給甲方,剩余房款人民幣 元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)
日付給甲方。
第四條:交付期限及違約責(zé)任
1.甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將物業(yè)費,水電費,取暖費,網(wǎng)費,燃氣費等結(jié)清(出示相關(guān)收據(jù))。
2.乙方逾期未付款的違約責(zé)任:乙方須在規(guī)定日期內(nèi)付清房款,逾期未付清房款,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的損失,甲方不予承擔(dān),乙方所交定金,抵作甲方損失。
3.甲方逾期未交房的違約責(zé)任:甲方須協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)并在交期限內(nèi)交房給乙方,逾期未交房或乙方發(fā)現(xiàn)建筑不合格,甲方須在3日內(nèi)支付乙方所付定金的雙倍作為賠償,同時乙方有權(quán)選擇繼續(xù)購房或終止合同,其中如乙方選擇終止合同,甲方須在3日內(nèi)將乙方所付定金的雙倍及已付款一次性退還給乙方。
第五條:稅費承擔(dān)
經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由 方承擔(dān),代辦產(chǎn)權(quán)手續(xù)費由
方承擔(dān)。
第六條:甲方必須保證上述房屋權(quán)屬清楚,沒有產(chǎn)權(quán)糾紛或債務(wù)糾紛,若有糾紛情況,甲方均在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條:本合同一式四份,甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方公證人一份,乙方一份,乙方公證人一份。
第八條;發(fā)生爭議的解決方式
本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
甲方(賣方)簽章:
甲方公證人簽章:
乙方(買方)簽章:
乙方公證人簽章:
其他相關(guān)證明人簽章:
簽訂日期:20xx年x月19日
購房合同 篇3
出賣人(甲方):_________買受人(乙方):_________根據(jù)中華人民共和國有天法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 出賣存量房的具體狀況如下:
(一)存量房座落在____市_________【區(qū)】_________【路】_________號_________幢_________室(車)庫等部位:_________權(quán)屬證號為:_________類型:_________用途:_________結(jié)構(gòu):_________
(二)建筑面積_________平方米(含【_________】【_________】面積_________平方米)。
(三)隨存量房同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備(非存量房附屬設(shè)備)及裝飾情況(詳見附件
一)。
(四)甲方轉(zhuǎn)讓存量房的相關(guān)關(guān)系(包括抵押、租賃、相鄰等其他關(guān)系)(詳見附件
四)。甲方已如實陳述存量房權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系;乙方已對甲方上述轉(zhuǎn)讓的存量房具體狀況充分了解,自愿買受該存量房。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述存量房轉(zhuǎn)讓價款為人民幣計(大寫):_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元,_________元。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價款后,甲方應(yīng)開具收款憑證。
第三條 甲、乙雙方同意,甲方于________年____月____日前騰空該存量房,并通知乙方進行驗收交接。乙方應(yīng)在收到通知之日起____日內(nèi)對存量房及其裝飾、設(shè)備情況進行查驗。查驗后簽訂存量房屋交接書,并將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。
第四條 甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間,凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的,應(yīng)按其價值_________元向乙方支付賠償金。
第五條 甲、乙雙方確認,本合同簽訂之后____日內(nèi),甲、乙雙方共同向房產(chǎn)管理部門申請存量房轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
第六條 上述存量房毀損、滅失風(fēng)險責(zé)任自該存量房交付之日起由乙方承擔(dān)。
第七條 本合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定繳納稅、費,由甲方乙方交納國家稅、費_________元。存量房轉(zhuǎn)讓價款,應(yīng)與創(chuàng)巴市;基準房價;接近,否則,應(yīng)由房產(chǎn)管理部門給予確認,以確認的價款作為征收稅費的依據(jù)。在上述存量房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移占有前未支付的物業(yè)管理、水、電、氣、電訊等其他費用,在本合同附件三中約定。
第八條 乙方未在本合同規(guī)定期限內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓存量房價款的,甲、乙雙方同意按下列方式處理:
一、逾期未超過____日的,乙方應(yīng)按日向甲方支付本合同
第二條約定存量房價款萬分之_________的違約金,合同繼續(xù)履行。
二、逾期超過____日后、乙方未支付轉(zhuǎn)讓存量房價款給甲方的,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)按日向甲方支付本合同
第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價款萬分之_________的違約金。如果乙方愿意繼續(xù)履行合同,經(jīng)甲萬同意,合同繼續(xù)履行
購房合同 篇4
甲方:xxx公司
乙方:
鑒于:
1、雙方業(yè)已對所售房產(chǎn)的全部信息作充分溝通和交流;
2、乙方愿意以分期支付的形式購買合同約定的房產(chǎn);
3、在乙方支付完畢全部房產(chǎn)款項后,雙方依照本合同簽訂正式的《商品房買賣合同》并按照該合同辦理房產(chǎn)權(quán)證。
為此,雙方達成以下協(xié)議:
第一條 甲方將位于鄭州市文化路 號建筑物的房產(chǎn) 套轉(zhuǎn)讓給乙方。具體見所附平面圖的紅線標注。
第二條 房屋的基本狀況:
1、房屋屬 結(jié)構(gòu)。
2、關(guān)于房產(chǎn)及樓盤狀況以本合同的明確規(guī)定為準。
第三條 房屋面積
該房建筑面積共_______平方米。
第四條 計價方式與價款。
1、雙方同意按建筑面積計算房屋價款 :
該房屋單價為 每平方米______元,總金額(______幣)______千______百______拾______萬______千______百______ 拾______元整。
2、上述價款不包括交易、權(quán)證等所需的其他稅金和費用,法規(guī)規(guī)定由甲方承擔(dān)的甲方承擔(dān)。
第五條 面積確認及面積差異處理。
合同約定面
積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。 房屋交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按照實際面積據(jù)實結(jié)算。
第六條 付款方式及期限。
1、合同簽定后 日內(nèi)乙方在支付合同價款的%作為履約定金并沖抵合同價款:
2、年 月 日前支付合同價款的%;
3、年月 日前支付合同價款的%。
4、上述款項全部結(jié)清后,雙方在日內(nèi)簽署《商品房買賣合同》并據(jù)以辦理房產(chǎn)權(quán)證等相關(guān)手續(xù)。
第七條 逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,應(yīng)當(dāng)按照逾期金額每日支付千分之的違約金,逾期 日以上的甲方并有權(quán)解除合同。
第八條 房屋交付。
乙方無違約前提下甲方在_____年______月_______日前,將符合本合同約定的房屋交付乙方使用。
但如遇下列特殊原因,相應(yīng)延期并不視為違約:
1. 遭遇自然災(zāi)害、政府行為等不可抗力;
2. 非因甲方責(zé)任造成的。
第九條 逾期交房的違約責(zé)任。
甲方逾期交付房屋,按下列第______種方式處理:
1. 按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1) 逾期不超過_____日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一 的違約金;
(2) 逾期超過______日后,乙方有權(quán)解除合同。乙方解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)自乙方解除合同通知到達之日起______天內(nèi)退還全部已付款,并按乙方累計已付款的5%向乙方支付違約金。
第十條 房屋驗收
1、房屋交付后,乙方對于房屋應(yīng)當(dāng)予以驗收,存在異議的應(yīng)當(dāng)在交付后5日內(nèi)提出異議。
2、其中房屋質(zhì)量問題雙方發(fā)生爭議的,由 作為房屋質(zhì)量的鑒定機構(gòu)。
第十一條 交 接
房屋達到交付使用條件后,甲方應(yīng)當(dāng)書面通知乙方辦理交接手續(xù)。由于乙方原因,未能按期交付的,在通知屆滿之日視為已經(jīng)驗收、交接。
第十二條 甲方保證房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因甲方原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)過戶或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛造成乙方損失的由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十三條 甲方關(guān)于裝飾、設(shè)備標準承諾的違約責(zé)任。
甲方交付使用的房屋的裝飾、設(shè)備標準應(yīng)當(dāng)符合雙方約定。達不到約定標準的,乙方有權(quán)要求甲方按照下述第_____種方式處理:
1. 甲方賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2. 甲方及時予以更換或退還差價。
第十四條 甲方關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾。 甲方承諾與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1. ______________________________;
2. ______________________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,甲方賠償乙方的實際損失。第十五條 乙方的房屋僅作_________________使用,乙方使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。
乙方應(yīng)當(dāng)服從物業(yè)管理人的統(tǒng)一管理,遵守相關(guān)制度。
乙方不得直接或間接將房屋用于以下用途之一:
1、餐飲、 ;
2、娛樂、 ;
3、其他不符合環(huán)保要求或影響小區(qū)整體形象的項目。
乙方轉(zhuǎn)讓房屋的應(yīng)當(dāng)將本條各項規(guī)定體現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓合同中,否則造成的一切損失乙方承擔(dān)。
第十六條 凡因本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,
1、提交鄭州仲裁委員會依照該會規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
2、由房產(chǎn)所在地人民法院處理。
買受方:
年 月 日
購房合同 篇5
甲方:
乙方:
甲方在開發(fā)商品房,乙方要求購買,現(xiàn)根據(jù)中華人民共和國民法典及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條購房地址數(shù)量戶型及分布情況
購房地址:數(shù)量:
乙方購買,每建筑面積為平方料,合計建筑面積為平方米。
戶型及分布
住宅房間廳分布在單元樓號
住宅房間廳分布在單元樓號
住宅房間廳分布在單元樓號
辦公用房間分布在單元樓號
經(jīng)營性用房間分布在單元樓號
第二條價格
住宅房建筑面積元/,乙方購買平方米,合計金額元
辦公用房建筑面積元/乙方購買平方米,合計金額元
經(jīng)營性用房建筑面積元/,乙方購買平方米,合計金額元
總計價款元。余款在房屋交付使用前十日內(nèi)付清。
第五條交付時間
乙方購買的房屋,甲方應(yīng)于年月日之前交付給乙方使用,如因不可抗力因素造成不能按期交付使用,交付期順延。
乙方在接到房屋交付通知書十日內(nèi),應(yīng)辦妥接收手續(xù)。
房屋交付時,甲方應(yīng)同時向乙方交付有關(guān)房屋的購買發(fā)票等證明材料。
第六條保修時間
土建保修期為壹年,水電保修期為半年,屋面積保修為三年,凡因施工或設(shè)計造成的質(zhì)量問題,均屬保修范圍,保修期從房屋交付使用之日算起,如因乙方原因推遲交房。保修期不順延。
第七條違約責(zé)任
甲方應(yīng)在合同規(guī)定的時間內(nèi)將乙方所購買房屋交給乙方,如不能按時交會付,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交房部分房款總值計算,向乙方償付違約金。
乙方接到甲方交房通知后,應(yīng)及時辦理交持手續(xù),乙方因故拖延房款,或不按時辦理接收手續(xù),應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付逾期付款的違約金。
乙方向甲方交付定金后,如乙方不履行合同,乙方無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同,根據(jù)雙方對等原則,甲方應(yīng)雙倍返還定金給乙方。
甲方不能交房的,應(yīng)向乙方償付不能交房部分房款總值%的違約金。
乙方中途退房的,應(yīng)向甲方償付退房部分房款總值%的違約金。
乙方超過兩個月不辦理接收手續(xù),甲方有權(quán)另行處理乙方預(yù)購房屋。
第八條其它約定事項
第九條爭議解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向________工商行政管理局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁。向__________人民法院起訴。
本合同一式份,合同雙方各執(zhí)份,合同副本份,送備案。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
購房合同 篇6
甲方(賣方):
乙方(買方):
由于甲方已收到乙方預(yù)付的購房定金人民幣(大寫) 元(其中,雙方同意就以下房地產(chǎn)買賣事項訂立本契約,共同遵守。
一、甲方自愿將坐落在街/路房地產(chǎn)(產(chǎn)權(quán)證/合同號 )出售給乙方,房屋面積 ㎡(面積以房管單位最終界定為準)。
房屋用途為住宅,產(chǎn)權(quán)性: 。乙方已對甲方所要出售的房產(chǎn)做了充分了解,愿意購買該房產(chǎn)。
二、甲乙雙方議定的上述房地產(chǎn)成交價格為人民幣(大寫) 元(¥ 元)。
三、付款方式約定:
1、一次性付款:甲乙雙方辦理房屋過戶手續(xù)時,乙方于年月前一次付清給甲方
2、剩余房款 (¥: 元),在將辦理交接房屋手續(xù)時付給甲方。
3、按揭付款:乙方于年月幣銀行要求提供全面真實合格的相關(guān)按揭資料與按時辦理按揭抵押手續(xù),確保銀行早日放款。乙方若未按約定付款方式付款與辦理按揭相關(guān)手
續(xù),則按約定第七項追究乙方未按期付款承擔(dān)違約金賠償責(zé)任。(注:以上付款金額以收款憑證為準)
四、在乙方按上述第 條付款方式付清房款與相關(guān)費用及辦完相關(guān)所需手續(xù)(如銀行按揭相關(guān)手續(xù))后,辦理該房產(chǎn)過戶手續(xù)時,按國家規(guī)定所需繳納的過戶手續(xù)費、稅費約定 承擔(dān)。
五、房屋交付使用:
1.一次性付款甲乙雙方約定在年日之前,甲方將設(shè)施完好的該房屋交給乙方使用。
2、雙方同意在辦理完相關(guān)過戶手續(xù),若是銀行按揭應(yīng)在辦完產(chǎn)權(quán)抵押等手續(xù)后于
3、交付使用之日前,甲方負責(zé)結(jié)清水電暖、天燃氣、物業(yè)等所有相關(guān)前期費用均由甲方承擔(dān)。并將房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)交給乙方,房屋移交給乙方時,其該建筑物范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及其相關(guān)部分使用權(quán)一并轉(zhuǎn)移給乙方。最后,乙方對交付房屋進行驗收,以后甲方不再負責(zé)相關(guān)問題,但可協(xié)助解決可能產(chǎn)生的問題。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚。
若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方全權(quán)負責(zé)雙倍賠償。
七、違約責(zé)任:
乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約,甲方應(yīng)在悔約之日起日內(nèi)將定金退還給乙方,另給付乙方相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金(甲乙雙方中的任何一方所得違約金的一半付給居間方作為服務(wù)傭金)。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不
能按期向乙方交付房地產(chǎn),每逾一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付相當(dāng)與上述房地產(chǎn)約定總價款的千分之
八、本契約在履行中若發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。
協(xié)商不成時,任何一方均可向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)仲裁委員會申請調(diào)解或仲裁,也可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
九、在簽訂本合同后,若由于國家政策調(diào)整或不可抗力的自然災(zāi)害等導(dǎo)致該房產(chǎn)不能正常過戶交易。
則互不追究違約責(zé)任;若由于房產(chǎn)過戶交易稅費政策調(diào)整,導(dǎo)致過戶時產(chǎn)生的稅、費變動,甲乙雙方應(yīng)先行協(xié)商解決,協(xié)商不成時按本協(xié)議履行。
十、本契約未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充議定書經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等法律效力。
十一、該房產(chǎn)交易居間服務(wù)費:
甲方承擔(dān)總成交價的百分之乙方承擔(dān)總成交價的百分之 。雙方若有違約致使該交易不成功者,違約方承擔(dān)該項甲乙雙方所有居間費與已產(chǎn)生的相關(guān)費用。 十二、雙方約定的其它事項:
本契約一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,居間方存檔一份,雙方簽章后生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章): 居間方:
法定代表人: 法定代表人: 簽約代表:
地 址: 地 址: 地 址:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
購房合同 篇7
賣方(甲方)身份證號碼:
買方(乙方)身份證號碼:
甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,訂立本合同如下,雙方自愿遵守。
1.甲方自愿將其位于淄博市區(qū)的村屋(土地使用權(quán)證記載的建筑面積為84平方米)的房屋以人民幣元整(¥元)的價格出售給乙方,乙方一次性支付給甲方。
二.甲方應(yīng)將乙方支付的房款中的人民幣(元)交付乙方保管,待房屋符合過戶條件且甲方配合完成過戶手續(xù)后,乙方將押金全額返還。
三.由于本合同簽訂時該房屋不符合過戶條件,甲方保證在符合過戶條件時協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)。如甲方遲遲不履行協(xié)助義務(wù),保證金不予退還,因無法轉(zhuǎn)移造成的一切損失由甲方承擔(dān)。
4.本合同簽訂后,甲方對該物業(yè)的使用權(quán)、收益權(quán)、租賃權(quán)、擔(dān)保權(quán)、抵押權(quán)、出售權(quán)和占有權(quán)均轉(zhuǎn)讓給乙方,該物業(yè)的所有證明均交付給乙方。甲方不得就該房屋與其他人訂立買賣合同。
違約責(zé)任:
1.甲方應(yīng)于 日將房屋交付給乙方。逾期超過個月,乙方有權(quán)終止本合同。本合同終止時,甲方不僅應(yīng)將收到的全部房價款退還給乙方,還應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣元。
2.乙方未能全部或部分履行本合同規(guī)定的付款日期和方式。對于逾期部分,乙方應(yīng)向甲方支付按日千分之一計算的違約金。逾期超過個月,甲方有權(quán)解除合同。本合同終止時,乙方支付的房款的 作為甲方的損失賠償..
3.甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題,影響乙方行使居住權(quán)的,一方可以解除合同,甲方應(yīng)退還全部房款,并賠償乙方因此造成的損失。
4.本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或終止合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤K止,甲方應(yīng)按合同終止時的市場評估價格向乙方退還購房款,并賠償乙方因房屋裝修發(fā)生的一切費用。
5.如因房屋被征收或拆遷而產(chǎn)生的補償或新購房屋的受益權(quán)由乙方享有,甲方不予干涉。
6.因履行本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,由房屋所在地法院管轄。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
八.本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地家莊村一份。
甲方:乙方:
年 月 日 年 月 日
購房合同 篇8
甲方(賣方):xx身份證號碼:xxxxxx
乙方(買方):xx身份證號碼:xxxxxx
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的這一基礎(chǔ)上,乙方向甲方購買房產(chǎn)而簽訂本合同,以望共同信守執(zhí)行。
第一條房屋基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)位于xxxx市xxxx區(qū),該房屋的所有人為xxxx,建筑面積為xxxx平方米(詳見土地房屋權(quán)證第xxxx號)。
第二條上述房屋的交易價格
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,該房屋總售價為¥xxxx元,總金額大寫:xxxx,小寫:¥xxxx元。本合同簽訂之日,乙方向甲方支付人民幣xxxx元整,作為購房定金。
第三條付款時間與方式
甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣xxxx元整給甲方,剩余房款人民幣xxxx元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條交付期限及違約責(zé)任
1.甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將物業(yè)費,水電費,取暖費,網(wǎng)費,燃氣費等結(jié)清(出示相關(guān)收據(jù))。
2.乙方逾期未付款的違約責(zé)任:乙方須在規(guī)定日期內(nèi)付清房款,逾期未付清房款,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的損失,甲方不予承擔(dān),乙方所交定金,抵作甲方損失。
3.甲方逾期未交房的違約責(zé)任:甲方須協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)并在交期限內(nèi)交房給乙方,逾期未交房或乙方發(fā)現(xiàn)建筑不合格,甲方須在3日內(nèi)支付乙方所付定金的雙倍作為賠償,同時乙方有權(quán)選擇繼續(xù)購房或終止合同,其中如乙方選擇終止合同,甲方須在3日內(nèi)將乙方所付定金的雙倍及已付款一次性退還給乙方。
第五條稅費承擔(dān)
經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由xxxx方承擔(dān),代辦產(chǎn)權(quán)手續(xù)費由方承擔(dān)。
第六條產(chǎn)權(quán)糾紛或債務(wù)糾紛
甲方必須保證上述房屋權(quán)屬清楚,沒有產(chǎn)權(quán)糾紛或債務(wù)糾紛,若有糾紛情況,甲方均在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條其他
本合同一式四份,甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方公證人一份,乙方一份,乙方公證人一份。
第八條發(fā)生爭議的解決方式
本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
甲方:xxx乙方:xxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
新房購房合同
常言道,優(yōu)秀的人都是有自己的事先計劃。在幼兒教育專業(yè)的學(xué)生的學(xué)習(xí)中,常常會提前準備一些資料。資料的定義范圍較大,可指代生產(chǎn)資料。有了資料,這樣接下來工作才會更上一層樓!那么,你知道有哪些常見幼師資料嗎?經(jīng)過收集,小編整理了新房購房合同,歡迎大家與身邊的朋友分享吧!
新房購房合同【篇1】
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:___________________________
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:___________________________
根據(jù)《中華人民共和國_____》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在____________________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人
民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān),中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份, 房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________
____________年__________月_______日____________年__________月_______日
新房購房合同【篇2】
廣東房屋購房合同書
出賣人:注冊地址:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
企業(yè)資質(zhì)證書號:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
__編碼:
委托代理人:
地址:__編碼:
聯(lián)系電話:
托代理機構(gòu):
注冊地址:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
法定代表人:
聯(lián)系電話:__編碼
買受人:【本人法定代表人】姓名:國籍:【身份證號碼】【護照號碼】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】地址:__編碼:聯(lián)系電話:
逾期在十日之內(nèi),違約方向守約方支付本合同約定的房屋成交價的百分之三的違約金。
【委托代理人】姓名:國籍:地址:__編碼:聯(lián)系電話:
根據(jù)國家____省法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
逾期超過十日(該日期應(yīng)當(dāng)與第1項中的日期相同)的,守約方有權(quán)解除合同。守約方解除合同的。
第一條項目建設(shè)依據(jù)。出賣人以___方式取得位于___、編號為______、的地塊的土地使用權(quán),取得《土地使用權(quán)證書》。土地使用權(quán)出讓合同號為___。該地塊土地面積為___,規(guī)劃用途為___,土地使用權(quán)年限自___年____月____日至___年____月____日。出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】___。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___,施工許可證號為___。
第二條商品房銷售依據(jù)。買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準機關(guān)為___,商品房預(yù)售許可證號為。
賣方簽訂該房屋買賣合同后,因出賣人單方毀約造成該房屋不能正常交易。
第三條買受人所購商品房的基本情況。買受人購買的.商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。該商品房為本合同
第一條規(guī)定的項目中的:第____【幢】____【座】____【單元】____【層】____號房。該商品房的用途為______,屬______結(jié)構(gòu),層高為______,建筑層數(shù)地上______層,地下______層。該商品房陽臺封閉式的______個,非封閉式的______個。該商品房合同約定建筑面積共______平方米,其中,套內(nèi)建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______平方米。買受人在簽訂本買賣合同時,應(yīng)與出賣人或其委托的物業(yè)管理公司簽訂《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。
第四條計價方式與價款。出賣人與買受人約定按下述第______種方式計算該商品房價款:
1、該商品房屬預(yù)售,按【套】【整層】出售,按【套內(nèi)】【整層內(nèi)】建筑面積計算,該商品房單價為每平方米______元,總金額______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______整。
2、該商品房屬預(yù)售,按整幢出售,按建筑面積計算,該商品房單價為每平方米______元,總金額______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整。
3、該商品房屬現(xiàn)房,按【套】【整層】【整幢】出售,總價款為______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______整。
第五條面積確認及面積差異處理。本條款適用于商品房預(yù)售,該商品房交付使用后,合同約定計價面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定計價面積發(fā)生差異,雙方同意按以下原則處理:
買方簽訂該房屋買賣合同后,因買方單方毀約造成該房屋不能正常交易的。
1、差異值為士0.6%以內(nèi)的,買賣雙方不作任何補償
2、差異值為士0.6%以上至士3%以內(nèi)的,買賣雙方按買賣合同約定的房屋單價多退少補
3、差異值超過士3%以上的,買受人可選擇多退少補或退回所購商品房。選擇退房的,出賣人應(yīng)在買受人書面提出退房申請的____日內(nèi)退回已收的全部購房款及利息。
賣方將該房屋出賣給第三人,導(dǎo)致買方不能取得房屋所有權(quán)證的,買方有權(quán)退房。賣方應(yīng)自退房通知送達之日起七日內(nèi)退還買方全部已付款,按照銀行利率付給利息。
第六條付款方式及期限。買受人按下列第______種方式付款:
1、一次性付款
2、分期付款
3、其他方式買受人應(yīng)按以上約定的付款方式,將商品房預(yù)售款直接存入該商品房項目預(yù)售款專用帳戶,開戶銀行為_______,專用帳戶為________。__銀行出具的存款憑證,向出賣人換領(lǐng)交款收據(jù)。
因違約造成退房時,買賣雙方應(yīng)本著尊重客觀事實,除承擔(dān)必要違約補償金額外,還需賠償對方實際損失(賣方損失:買方居住期間房屋損耗,按房屋標準租金額按月補償賣方,相關(guān)設(shè)備如有損壞需照價賠償;買方損失:由賣方依照實際價格給付,支付買方搬家相關(guān)合理費用,同時至少留足60天買方重新?lián)穹繒r間)
第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任。買受人如未按本合同時間付款,按下列第______種方式處理。
1、按逾期時間,分別處理
逾期在____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之
第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之____的違約金,合同繼續(xù)履行
按照國家及西安市關(guān)于房屋交易稅費的相關(guān)規(guī)定,買賣雙方各需繳納相應(yīng)稅費。
逾期超過____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的、%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之
本合同履行過程中因國家法律、法規(guī)和政策原因新增的稅費,買賣雙方協(xié)商同意按照由買方承擔(dān)雙方全部交易稅費的方式繳納;
第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之____項中的比率)的違約金。本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同
買賣雙方簽署本合同后不得以國家調(diào)整相關(guān)稅費為由拒絕本買賣合同的履行,買賣雙方任何一方不按本合同關(guān)于稅費的約定繳納相關(guān)稅費,導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進行的。
第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
2、
第八條交付期限。出賣人應(yīng)當(dāng)在___年____月____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上。
1、該商品房經(jīng)驗收合格。
2、該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3、該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4、但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起____日內(nèi)告知買受人的
2、
3、
第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任。除本合同
第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第____種方式處理:
并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
1、按逾期時間,分別處理
逾期不超過____日,自本合同
第八條規(guī)定的最后交付期限的
第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____的違約金,合同繼續(xù)履行
買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起____天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的____%向買受人支付違約金。
條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān),中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第八條規(guī)定的最后交付期限的
第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____項中的比率)的違約金。
2、
第十條規(guī)劃、設(shè)計變更的約定。出賣人不得擅自變更該商品房項目的規(guī)劃、設(shè)計。確需變更的,出賣人應(yīng)書面征得買受人同意。不同意變更的買受人可要求終止買賣合同。
條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
第十一條交接。商品房達到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同
第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)xx市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應(yīng)嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償損失,支付違約費用。
第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。
未盡事宜,雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的。
第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標準承諾的違約責(zé)任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標準應(yīng)符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第____種方式處理:
房屋買賣合同作為一種特殊的買賣合同,它是指出賣人將房屋交付并轉(zhuǎn)移所有權(quán)與買受人,買受人支付價款的合同,房屋買賣合同的法律特征既有買賣合同的一般特征,那么你知道個人房屋購房合同該怎么寫嗎?為了方便大家,一起來看看吧!
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2、
3、
第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾。出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿。
1、
2、
3、
4、
5、如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、
2、
3、
第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后____日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任。
本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔(dān)。其他稅費按有關(guān)法律規(guī)定負擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之____日起。天內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的____%賠償買受人損失
甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用。本合同簽訂后。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的____%向買受人支付違約金。
3、
第十六條保修責(zé)任。《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。
乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)
3.
4.
買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù)。
本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?,甲方?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。
第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決協(xié)商不成的,按下述第____種方式解決:
1.提交______仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
第二十一條合問附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
自甲乙雙方簽訂協(xié)議乙方交付首付款后年內(nèi)甲方和村委會應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅。
第二十二條本合同連同附件共____頁,一式____份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:出賣人____份,買受人____份,____份,____份。
第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向_______申請登記備案。
出賣人:買受人:
【法定代表人】:
【法定代表人】:
【委托代理人】:
【委托代理人】:___年____月____日
___年____月____日
新房購房合同【篇3】
賣方:_____________(簡稱甲方)身份證號碼:_______________________________
買方:_____________(簡稱乙方) 身份證號碼:_______________________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______________________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬 ____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____ 佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在____ 繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān),中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____ 公證處公證。第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份, 房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________
____________年__________月_______日____________年__________月_______日
新房購房合同【篇4】
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于河西街文筆商貿(mào)城______單元______樓______號,建筑面積為______平方米(以房產(chǎn)證信息為據(jù));
(二)出售房屋的所有權(quán)證證號為______;
(三)房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法______。
房屋總價為人民幣大寫____________元整,小寫______;房價款的支付方式、支付時間為:
第一期:在______年______月______日,付人民幣______萬元整,為定金;
第二期:在______年______月______日,付人民幣______萬元整;
第三期:在______年______月______日付清尾款人民幣______元整。
1、甲、乙雙方定于______年______月______日(付清尾款之日),甲方正式交付該房屋、房產(chǎn)證及土地使用證等有關(guān)證件。
2、雙方定于房屋產(chǎn)權(quán)獲證日期滿五年的時候,甲方積極配合乙方向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名過戶手續(xù)。登記時,如需要甲方出面處理的,甲方必須予以協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責(zé)任。
3、辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費等由乙方按國家規(guī)定承擔(dān)。
第五條違約責(zé)任:
1、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房產(chǎn)證、土地使用證以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第六條該房屋正式交付時,甲方應(yīng)交清之前產(chǎn)生的物業(yè)管理、水、電、有線電視等相關(guān)雜費。
第七條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第八條本合同一式份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份。均具有相同的法律效力。
第九條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
新房購房合同【篇5】
賣方(甲方):
姓名:_________身份證號碼:___________________
姓名:_________身份證號碼:___________________
買方(乙方):
姓名:_________身份證號碼:___________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠實的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將合法取得的位于中北路延長線2、6、7號地還建房一套出售給乙方。房屋結(jié)構(gòu)為框架,房屋性質(zhì)為還建房,建筑面積90平方米。并保證已經(jīng)取得房屋其他產(chǎn)權(quán)人或利害關(guān)系人同意。
第二條經(jīng)過雙方商定,乙方應(yīng)支付的總房款為(人民幣)450000元整,大寫(人民幣)肆拾伍萬元整。雙方簽定合同時,乙方向甲方支付購房首付款人民幣肆拾萬元整,余款伍萬元等甲方將該房在市人民政府紅山街辦事處姚家?guī)X村村民委員會把合法、有效房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)變更為乙方所得后,乙方再向甲方支付。同時,甲方還可領(lǐng)取20xx年12月份的還建房過渡費,從20xx年12月后至交房日止的還建房過渡費歸乙方所有,甲方應(yīng)于簽訂合同當(dāng)日將過渡費領(lǐng)取憑證交給乙方。
第三條甲方在收到乙方支付的購房款時必須向乙方出具收條。
第四條甲乙雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方應(yīng)于收到乙方所付購房款首付款后,不得擅自將該套房屋出售或出租給其他人,房屋產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)由甲方協(xié)助乙方辦理。如甲方無法在20xx年3月30日前或房屋建成后點選房屋時將合法有效的房屋產(chǎn)權(quán)變更為乙方,將視同甲方違約,乙方有權(quán)單方解除本合同,并要求甲方按乙方主張權(quán)利時該房屋的市場評估價格的2倍賠償乙方損失。
2、甲方向乙方所售的還建房,進行搖號擇房時,優(yōu)先選擇權(quán)由乙方行使,由乙方進行搖號擇房。
3、甲方售給乙方本套房屋的實測發(fā)證面積大于或小于90平米時,所需補交及退還的房款與甲方無關(guān)。
4、甲方從本合同簽訂之日起到將房屋產(chǎn)權(quán)過戶給乙方期間,不得擅自將該套房屋出售或出租給其他人。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)事宜。
5、甲乙雙方均不得擅自解除本合同。
第五條費用分擔(dān)
因乙方購買該套房屋所產(chǎn)生的稅、費由乙方承擔(dān),五通、大修基金及其他后期費用由乙方直接向有關(guān)部門繳納。甲方應(yīng)予以協(xié)助。
第六條違約責(zé)任
如甲方擅自將房屋出售、出租給他人或者其他因甲方原因?qū)е乱曳綗o法取得房屋產(chǎn)權(quán)的,乙方有權(quán)單方解除本合同,并要求甲方按乙方主張權(quán)利時該房屋的市場評估價格的2倍賠償乙方損失。
第七條本合同發(fā)生爭議的解決方式
本合同在履行中若發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第八條本合同共兩頁,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字按手印之日生效,具有同等法律效力。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
新房購房合同【篇6】
甲方
乙方
個人新房屋購房合同(通用3篇)我們在買賣私人房屋時,一定要檢查證件是否齊全,下面是小編為您整理的“個人房屋購房合同范本”僅供參考。
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:甲乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上就存量房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將坐落在 市 路 小區(qū) 號樓 單元 室房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方
賣方所售房屋為:xx市xx小區(qū)**號樓**單元***室。建筑面積為****平方米。該房屋的購房合同編號為:
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金 整,即小寫 元.
四、乙方支付定金之日起 個月內(nèi),向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由 方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
買方以按揭的方式購買該房屋。其中首付款為叁拾萬元人民幣(¥ 000.00)買方應(yīng)于合同簽訂之日起3個工作日內(nèi)將首付款打入賣方指定賬號:開戶銀行:
八、甲方應(yīng)在1個月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
貸款數(shù)額以銀行審核為準,不足部分,買方應(yīng)于按揭銀行審批通過后30日內(nèi)補足房款差額,多余部分。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨f元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定。
買方擬向中國建設(shè)銀行申請辦理按揭貸款,擬申請貸款 萬元人民幣(¥ .00)買方也可選擇其他銀行申請貸款,在銀行合理貸款審批期限內(nèi),如買方因自身客觀原因無法獲得銀行批準,由買方自行籌措資金支付尾款,經(jīng)賣方同意也可選擇其他方式支付余款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風(fēng)機一臺,空調(diào)兩臺,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩臺,涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施,等讓與乙方
賣方應(yīng)密切跟蹤房屋產(chǎn)權(quán)證辦理進程,自產(chǎn)證辦理后30日內(nèi)償還完畢銀行貸款并取得完整產(chǎn)權(quán)證,完整產(chǎn)權(quán)證下發(fā)之日起5個工作日內(nèi)交付乙方開始辦理過戶各項手續(xù)。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉(zhuǎn)讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方身份證號:
住址:電話:
年 月 日
乙方身份證號:
住址:電話:
年 月 日
新房購房合同【篇7】
甲方(出賣方): 身份證件號碼:
乙方(買受方): 身份證件號碼:
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于河西街文筆商貿(mào)城 單元 樓 號,建筑面積為平方米(以房產(chǎn)證信息為據(jù));
(二)出售房屋的所有權(quán)證證號為 ;
(三)房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。出賣人還將 室內(nèi)設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在房屋的總價款中,不再另行支付價款。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔(dān)保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 計價方式與價款
房屋總價為人民幣大寫____________元整,小寫 ; 房價款的支付方式、支付時間為:房屋價款乙方分 期付給甲方:
第一期:在 年 月 日,付人民幣 萬元整,為定金; 第二期:在 年 月 日,付人民幣 萬元整
第三期:在 年 月 日付清尾款人民幣 元整。
第四條
1、甲、乙雙方定于 年 月 日(付清尾款之日),甲方正式交付該房屋、房產(chǎn)證及土地使用證等有關(guān)證件。
2、雙方定于房屋產(chǎn)權(quán)獲證日期滿五年的時候,甲方積極配合乙方向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名過戶手續(xù)。登記時,如需要甲方出面處理的,甲方必須予以協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責(zé)任。
3、辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費等由乙方按國家規(guī)定承擔(dān)。
購買房合同
在社會經(jīng)濟快速發(fā)展的時代,合同無處不在,合同用于各種地方,各種場所。簽訂了合同就有了法律保護,我們在制定合同時需要注意哪些事項?愿這會對你有所好處。
購買房合同 篇1
出賣人:
買受人:
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條項目建設(shè)依據(jù)出賣人以__________________方式取得位于_____________________、編號為_________________的地塊的土地使用權(quán)。
【土地使用權(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準文件號】為_________________________。
該地塊土地面積為__________,規(guī)劃用途為_____________,土地使用年限自______年_____月_____日至_____年_____月_____日_________________________________________________________________________。
第二條商品房銷售依據(jù)買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準機關(guān)為____________,商品房預(yù)售許可證號為___________。
第三條買受人所購商品房的基本情況買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的':第__________【幢】【座】____________【單元】【層】____________號房。
該商品房的用途為____________,屬____________結(jié)構(gòu),層高為__________,建筑層數(shù)地上________層,地下_________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共__________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二)。
第四條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款。
1.按建筑面積計算,該商品房單價為(______幣)每平方米________元,總金額(_______幣)______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(_______幣)每平方米__________元,總金額(_______幣)______千______百_______拾_______萬_______千_______百_______拾_______元整。
3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)________千________百_______拾_______萬_______千_______百_____拾_________元整。
商品房買賣合同說明:
1.本合同文本為示范文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應(yīng)當(dāng)仔細閱讀本合同內(nèi)容,對合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的,可向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)主管部門咨詢。
2.本合同所稱商品房是指由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設(shè)并出售的房屋。
3.為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則,本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當(dāng)事人可以對文本條款的內(nèi)容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
4.本合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項為優(yōu)先。
5.對合同文本中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定。中選擇內(nèi)容,以劃√方式選定;對于實際情況未發(fā)生或買賣雙方不作約定時,應(yīng)在空格部位打______,以示刪除。
6.在簽訂合同前,出賣人應(yīng)當(dāng)向買受人出示應(yīng)當(dāng)由出賣人提供的有關(guān)證書、證明文件。
7.本合同條款由中華人民共和國建設(shè)部和國家工商行政管理局負責(zé)解釋。
甲方:_____________
乙方:_____________
___年___月___日
購買房合同 篇2
購買回遷房買賣合同
一、合同雙方
甲方:(賣方) _________________身份證號碼:_________________
地址:________________________電話:______________________
乙方:(買方) _________________身份證號碼:_________________
地址:________________________電話:______________________
二、住房說明
1、樓房名稱:_____________________
2、房屋號碼:_____________________
3、面積:_______平方米
4、交付日期:________年____月____日。如因乙方原因延遲交房,每延遲一天,乙方應(yīng)向甲方支付____元的違約金。
5、裝修:本房屋交付時為毛坯房。
三、房屋價款
1、購房總價:_______元
2、房屋總價款包括:房屋價款、公共維修基金、裝修基金。
3、乙方支付方式:以____________方式付清房屋總價款_______元。
四、關(guān)于產(chǎn)證
1、產(chǎn)權(quán)證在買賣合同簽訂后,甲方為取得房屋產(chǎn)權(quán)證做出努力,但如因工作繁忙延誤時間,甲方并不承擔(dān)逾期責(zé)任。
2、如發(fā)生任何法律訴訟,雙方應(yīng)負責(zé)協(xié)調(diào)。
五、房屋權(quán)證移交
1、甲方應(yīng)向乙方移交產(chǎn)權(quán)地契,購房合同和審批手續(xù),并宣布本房屋債務(wù)和爭議,保證轉(zhuǎn)交全部都真實有效。
2、產(chǎn)權(quán)證件交付時,乙方應(yīng)全部支付房屋總價款。乙方應(yīng)該在接受產(chǎn)權(quán)證書15個工作日內(nèi)辦理房屋過戶手續(xù)。
六、違約責(zé)任
1、由于產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、外觀、配件、包裝不符合要求而造成甲方不能完成交貨,乙方有權(quán)解除合同,要求退回已支付的款項。
2、甲方如因過失或故意違反買賣合同規(guī)定,造成乙方損失的,應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
七、鑰匙移交
1、產(chǎn)權(quán)證件交付后,甲方應(yīng)向乙方移交鑰匙。
2、鑰匙移交后,乙方有權(quán)對房屋內(nèi)的裝修進行修繕或更換房門,甲方應(yīng)為乙方安全與生活提供便利。
八、其他
1、買賣合同的附件構(gòu)成合同不可分割的一部分,與合同原文具有同等效力。
2、買賣合同的任何修改或補充協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,并由買賣雙方簽署。
3、買賣合同爭議的解決應(yīng)當(dāng)予以調(diào)解。協(xié)商未果,可依法到相關(guān)部門解決。
四、合同簽署
一式兩份,買賣雙方各持一份。
甲方(賣方):__________________________ 乙方(買方):_________________________
簽訂日期:_____________ 年 ____ 月 ____ 日簽訂日期:_____________ 年 ____ 月 ____ 日
購買房合同 篇3
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就地皮買賣有關(guān)事項,達成以下協(xié)議:
1、 乙方購買甲方合法擁有的__________________________地,以_______________________為界,宗地編號_________號,宗地面積__________m。
2、 甲方把該地塊轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方確保該地真的容積率小于等于2.5,綠化率不少于30%,建筑密度小于等于35%,高度不得高于30米。土地用途為商服用地。
1、 雙方協(xié)定上述地皮出售價格為每平方米人民幣(大寫),總價人民幣________________元(大寫)。此地皮款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2、 乙方同意按以下時間和金額向甲方支付土地價款:第一期定金,地價款的_____%,計人民幣_______(大寫),其余款項應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后_____日內(nèi)一次性付清。
3、 買賣上述地皮交易過程中產(chǎn)生的一切費用,均由乙方承擔(dān)繳納,甲方不承擔(dān)任何費用。
1、 乙方的開發(fā)建設(shè)應(yīng)依法律、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。
2、 本協(xié)議未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商解決并簽訂相應(yīng)的補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
3、 本合同一式二份共二頁,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
購買房合同 篇4
甲方:_________________ 乙方:_________________
一、甲方 愿意將_________________號樓_________________單______元_________________樓東戶三室兩廳兩衛(wèi),面積_________________平方米房子買給乙方 。
二、房款總價¥______元(人民幣)大寫:____________________元整,房款不包含進戶費用。
三、乙方付款程序
(1)乙方在上交購房資料同時付給甲方定金¥______元整,大寫:_______________________元整。
(2)乙方在_________________取鑰匙時將剩余購房款¥20______元,大寫:____________________元給甲方付清。
四、在簽訂購房合同之前所有房屋資料辦理過程由甲方負責(zé),乙方協(xié)助。
五、在開發(fā)辦交鑰匙時,甲方負責(zé)為乙方辦理交鑰匙前一切資料。 甲乙雙方如未按以上條款履行,負相應(yīng)法律責(zé)任。
甲方(公章):_________________乙方(公章):________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):________
_________年__________月____日
購買房合同 篇5
甲方:______
乙方:______
茲有甲方座落于房屋______,面積為______平方米,權(quán)屬為______。
一、甲乙雙方議定上述房屋成交價為人民幣______元整,小寫______元,大寫______元。本合同簽訂之日,乙方向甲方支付人民幣______元整,作為購房定金。
二、甲乙雙方同意并約定在簽定合同日內(nèi)乙方支付首付款(含定金)人民幣______元給甲方,剩余房款人民幣______元應(yīng)在首付款內(nèi)付給甲方??偡績r的5%______元于房屋名字更換后付清。
三、由于現(xiàn)實原因,本小區(qū)房產(chǎn)暫時無兩證,乙方已對甲方所要出售的房產(chǎn)做了充分了解自愿購買該房,經(jīng)雙方協(xié)商,更名后辦證所產(chǎn)生的一切稅費全部由乙方承擔(dān),產(chǎn)權(quán)證辦好后歸乙方所有。
辦理房產(chǎn)證前更名事宜由甲方承擔(dān),乙方給予配合。如不能如期更名辦理房產(chǎn)證時甲方承擔(dān)所需費用,過戶費由乙方承擔(dān)。
四、甲方須提供該房購房協(xié)議、發(fā)票等所有資料及本人與共有權(quán)人身份證等復(fù)印件各壹份,協(xié)助乙方落戶。
五、由甲乙雙方協(xié)商同意于年月日由甲方將上述房產(chǎn)正式交付乙方。房屋移交給乙方后,其該建筑范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一并并入乙方使用,如由于國家政策或自然因素等不可抗拒的原因(如:升值,貶值,拆遷等),造成的損失或受益均與甲方無關(guān),由乙方享受或承擔(dān)。
六、甲方必須保證轉(zhuǎn)讓房屋權(quán)屬清楚,無任何家庭糾紛,轉(zhuǎn)讓前無其他拖欠費用,若發(fā)生與甲方有關(guān)的債權(quán)債務(wù)或家庭糾紛,概由甲方清理并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方負責(zé)賠償。
七、違約責(zé)任:乙方中途毀約,不得向甲方索還定金,所簽合同終止。
甲方中途毀約應(yīng)將定金退還乙方,另付乙方10%定金數(shù)額的違約金,乙方不能按期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每超壹日,由違約方賠償房價款的千分之一的滯納金給對方。因本房暫無兩證,雙方約定甲方收到購房款,乙方拿到本房鑰匙為交易成功,甲方雙方均不得反悔。若乙方進住后,甲方反悔,甲方除返還乙方所付全部購房款外,另付違約金______元,乙方反悔,則無條件搬出,另付違約金______元。
七、本房產(chǎn)因暫無兩證,其平方面積按計算,將來辦證過程中如有測量誤差,甲乙雙方約定,互不追究,其成交價不變。
八、本合同按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》進行,一式叁份,甲乙雙方及證明人各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字即產(chǎn)生法律效力。
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
附:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商另補協(xié)議。
甲方:______乙方:______證明人:______
身份證號:______身份證號:______身份證號:______
聯(lián)系電話:______聯(lián)系電話:______聯(lián)系電話:______
工作地址:______工作地址:______工作地址:______
日期:____年____月____日日期:____年____月____日日期:____年____月____日
購買房合同 篇6
購買回遷房買賣合同
第一章 總則
為了保障雙方的權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《不動產(chǎn)登記暫行條例》等法律及相關(guān)規(guī)定,買方、賣方在自愿、平等、公正的基礎(chǔ)上,達成本協(xié)議。
第二章 協(xié)議的內(nèi)容
一、房屋基本情況
1.房屋坐落于:__________街道__________號(以下簡稱“房屋”)。
2.買賣單價:人民幣__________元/平方米,房屋總價:人民幣__________元(以不含增值稅的價款為準)。
二、房屋交付及交房時間
1.買賣房屋自鑒定價款及其他款項交付完畢之日起交付。
2.房屋移交后,買方對房屋的物權(quán)即獲得保障。同時,買方同意在收到房屋及有關(guān)權(quán)證材料的同時向賣方支付全部房款。
三、房屋產(chǎn)權(quán)狀況
1.房屋系出售方所有合法、完全、無爭議的物業(yè),賣方保證其對房屋享有所有權(quán)或合法的處分權(quán),并保證其房屋權(quán)利沒有被他人占用或享受。
2.房屋土地使用權(quán)屬于市政府劃撥并具有正在或即將到期的回遷屬性房產(chǎn),賣方是該房屋的合法業(yè)主,享有房屋使用權(quán)。
四、付款方式及賬戶
1.雙方應(yīng)在簽署本合同時一次性支付房屋款項。
2.買方需要將房款存入賣方指定的銀行賬戶,并向賣方出具相關(guān)證明材料,賣方確認收款后,將在一個工作日內(nèi)辦理過戶手續(xù)。
五、稅費及其他相關(guān)費用
1.房產(chǎn)過戶所需的稅費由賣方負擔(dān)。
2.因房屋買賣產(chǎn)生的其他相關(guān)費用由雙方協(xié)商負擔(dān)。
六、保證和承諾
1.賣方保證其所出售的物業(yè)權(quán)屬清晰,無須辦理協(xié)議到期之須經(jīng)法定程序續(xù)簽等事宜。
2.賣方已貸款全部贖回,房屋無任何擔(dān)保貸款,其它權(quán)利人等事宜,均解除。
七、合同變更與解除
雙方同意在未達成任何一致前,本合同不得被單方撤銷、變更或解除。只有在事先獲得對方書面授權(quán)的情況下,本合同才能進行任何修改。
八、爭議解決
如發(fā)生本合同的爭議,雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則進行溝通和調(diào)解。如協(xié)商無法解決,雙方應(yīng)將爭議提交至中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,并依據(jù)其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局裁決,對雙方均具有法律效力。
第三章 附則
1.本合同一式兩份,買方、賣方各執(zhí)一份,具有同等效力。
2.本合同未涉及的事項雙方可協(xié)商補充,補充事項應(yīng)當(dāng)作為本合同的附件,并應(yīng)于雙方簽署之前予以確定。
3.本合同任何一方放棄或違反其在本合同中所規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)均不視為影響其他權(quán)利或義務(wù)的有效性。
4.本合同經(jīng)雙方簽署后生效。本合同效力長期有效,長期執(zhí)行。